Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Geltungsbereich

Diese AGB gelten für alle Verträge über die Planung, Lieferung, Installation und Wartung von Raumluft- und Akustiksystemen zwischen der Yasulanoia Systems GmbH ("Auftragnehmer") und ihren Kunden ("Auftraggeber"). Die Leistungen richten sich ausschließlich an Unternehmer (B2B).

2. Angebot und Vertragsabschluss

Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend. Ein Vertrag kommt erst durch eine schriftliche Auftragsbestätigung oder durch den Beginn der Installationsarbeiten durch den Auftragnehmer zustande.

3. Leistungsfristen und Mitwirkungspflicht

Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass die baulichen Voraussetzungen am Installationsort gegeben sind. Verzögerungen, die durch mangelnde bauliche Vorbereitung entstehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

Alle Preise verstehen sich netto in Euro zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Zahlungen sind mangels anderer Vereinbarung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungslegung fällig. Gelieferte Anlagen (Sensoren, Filter, Paneele) bleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum des Auftragnehmers.

5. Gewährleistung und Service

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsfristen für B2B-Geschäfte in Österreich (i.d.R. 6 Monate nach Abnahme für offene Mängel). Für verbaute elektronische Bauteile (IoT-Sensoren) gewährt der Hersteller oft separate Garantien. Wartungsverträge (SLA) sind gesondert abzuschließen.

6. Haftung

Der Auftragnehmer haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Die Haftung für entgangenen Gewinn, mittelbare Schäden oder Datenverlust (bei BMS-Integration) ist ausgeschlossen.

7. Gerichtsstand und Recht

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist das sachlich zuständige Gericht in Graz.